ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1П
г. Минск 03.10.2024

1. Термины и определения

Подрядчик — Закрытое акционерное общество «Кинэрго», юридический адрес — г. Минск, ул. Казинца, 121А/2, к.1, Республика Беларусь, 220108.

Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, пользователь/владелец оборудования, произведенного Подрядчиком.

Стороны – указание на Подрядчика и Заказчика при совместном упоминании в настоящем договоре.

Сайт — информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: www.kinergo.ru.

Оборудование — оборудование для ремонта и (или) диагностики автоматических трансмиссий, части и принадлежности оборудования.

Договор – настоящий договор подряда.

Оферта — публичное предложение Подрядчика заключить с ним договор подряда на условиях, содержащихся в Договоре.

Акцепт — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Договор, размещенный на Сайте, в соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – «ГК») является публичной офертой Подрядчика заключить договор подряда на условиях, определенных в настоящем Договоре.
2.2. Заключение Договора происходит посредством присоединения Подрядчика к Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) условий настоящего Договора в целом без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 ГК).
2.3. Акцептом настоящей Оферты признается непосредственная передача в ремонт Оборудования Заказчиком Подрядчику. При передаче Оборудования в ремонт Заказчик указывает номер и дату настоящего Договора в товаросопроводительных документах.
2.4. Договор при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта) считается заключенным в простой письменной форме (п.п. 2,3 ст.404, п.3 ст.408 ГК РБ).
2.5. Заказчик до момента передачи Оборудования в ремонт обязуется ознакомиться с текстом настоящей Оферты. Подрядчик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор (путем размещения изменений в договор на Сайте).
2.6. Заказчик, производящий акцепт настоящей Оферты, принимает и соглашается со всеми условиями, изложенными в настоящем Договоре, к моменту передачи Оборудования.
2.7. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответствующими правами и достаточным объемом дееспособности и правоспособности, а равно всеми иными правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.

3. Предмет Договора
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 3.3., 3.4. Договора (далее, если не указано иное, «работы»), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и произвести оплату работ.
3.2. Работы выполняются в отношении Оборудования, передаваемого Заказчиком Подрядчику, производителем которого является Подрядчик. Выполняемые в отношении оборудования работы не являются гарантийными и осуществляются на возмездной основе
3.3. При заключении настоящего Договора Стороны определили, что в состав работ включается диагностика неисправности Оборудования (включая чистку оборудования от загрязнений). Срок выполнения работ по диагностике неисправности: не более 30 (тридцати) дней с момента оплаты таких работ, при условии поступления Оборудования в адрес Подрядчика.
3.4. После проведения диагностики неисправности Оборудования Подрядчик определяет объем, стоимость и срок ремонта оборудования (включая замену комплектующих и проведение испытаний) и направляет (выставляет) Заказчику Счет на оплату Заказчику. В случае согласия Заказчика с условиями, указанными в Счете, Заказчик осуществляет оплату Счета.
3.5. В случае, если Заказчик не соглашается с необходимостью выполнения Подрядчиком работ по ремонту оборудования (п. 3.4. Договора), Заказчик обязан незамедлительно забрать Оборудование от Подрядчика, если между Сторонами не будет достигнуто иное соглашение. В случае, если между Сторонами будет достигнуто соглашение о покупке Оборудования Подрядчиком у Заказчика, заключается отдельный договор купли-продажи.
3.6. Работы производятся в месте нахождения Подрядчика: Республика Беларусь, г. Минск, ул.Казинца, д.121А/2.

4. Обязательства Сторон

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. своими силами и за свой счет доставить оборудование в адрес Подрядчика;
4.1.2. оплачивать работы в соответствии с условиями Договора;
4.1.3. после выполнения работ своими силами и за свой счет не позднее 7 (семи) дней с момента получения уведомления Подрядчика забрать оборудование у Подрядчика, доставить оборудование в адрес Заказчика;
4.1.4. осмотреть и принять результат работ, подписать акт выполненных работ;
4.1.5. осуществлять загрузку/выгрузку оборудования на территории Заказчика.

4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. осуществить выполнение работ в соответствии с условиями Договора;
4.2.2. уведомить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, если такая необходимость возникает в ходе выполнения работ (скрытые дефекты);
4.2.3. уведомить Заказчика о готовности оборудования после выполнения работ и о необходимости забрать оборудование;
4.2.4. осуществлять загрузку/выгрузку оборудования на территории Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. в одностороннем порядке изменить сроки окончания выполнения работ в сторону их увеличения, в случае отсутствия необходимых запасных частей на складе Подрядчика и/или выявления необходимости проведения дополнительных работ.
4.3.2. в одностороннем порядке изменять согласованную стоимость ремонта при изменении стоимости комплектующих и/или возникновении согласованных с Заказчиком дополнительных работ, после чего выставляет уточненный счет на оплату Заказчику.
4.4. Если в ходе выполнения работ по данному Договору обнаружится невозможность достижения необходимого результата вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно приостановить выполнение работ, поставив об этом в известность Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней после приостановления работы. Заказчик обязан в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения уведомления от Подрядчика, рассмотреть вопрос и принять решение о целесообразности и направлениях продолжения работ. Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ.

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость выполняемых работ по диагностике и (или) ремонту оборудования указывается в счете Подрядчика.
5.2. Условия оплаты: предоплата 100 %.
5.3. В случае, если Подрядчик приступил к выполнению работ по диагностике и (или) ремонту Оборудования без получения предварительной оплаты, срок оплаты выполненных работ – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ (даты подписания Подрядчиком акта выполненных работ).
5.4. Каждый Счет считается отдельным Договором. Сумма счета является суммой Договора с данным Заказчиком. Сумма Договора (Счета) не может превышать 3 999 (три тысячи девятьсот девяносто девять) базовых величин, установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Сумма Договора (Счета) для резидентов Российской Федерации не может превышать 2 999 999 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) российских рублей.
5.5. В случае, если Заказчиком является резидент Республики Беларусь, валютой Договора и платежа является белорусский рубль.
5.6. В случае, если Заказчик является нерезидентом, валютой Договора (Счета) и платежа (помимо белорусских рублей) может быть любая иностранная валюта, указывается в Счете. Все банковские расходы и комиссии банка по переводу денежных средств на территории страны Заказчика несет Заказчик, а на территории страны Подрядчика и за пределами страны Заказчика – Подрядчик.
5.7. Все банковские расходы и комиссии банка по переводу денежных средств на территории страны Подрядчика несет Подрядчик, а на территории страны Заказчика и за пределами страны Подрядчика – Заказчик.
5.8. Оплата Заказа осуществляется:
— в безналичном порядке: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Счете, в том числе: банковским переводом; с использованием банковских платежных карточек посредством интернет-эквайринга; посредством АИС «Расчет»; через кассы банков и объектов почтовой связи, иных платежных систем, которые обеспечивают поступление средств в оплату Счета на расчетный счет Подрядчика;
— путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.
5.9. На сумму предоплаты не начисляются проценты в соответствии с п. 4 ст. 457 ГК РБ, ст. 770 ГК РБ.

6. Порядок сдачи-приемки работ
6.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативно-правовых и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, а также обычно предъявляемым требованиям к работам такого рода.
6.2. После завершения выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности оборудования после выполнения работ и направляет Заказчику акт выполненных работ (далее – «Акт»), составленный и подписанный единолично Подрядчиком (абз. 2 п. 1 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 N 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов».
6.3. Заказчик в течение 7 (семи) дней с момента получения уведомления Подрядчика обязан забрать оборудование у Подрядчика, за свой счет доставить оборудование в адрес Заказчика. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть незамедлительно заявлены Подрядчику.
6.4. Гарантийные обязательства Подрядчика по отремонтированному оборудованию (послеремонтная гарантия) составляют 30 календарных дней и исчисляются со дня подписания Акта. Гарантийные обязательства действуют только на заменённые детали и узлы при отсутствии нарушений Заказчиком правил монтажа и эксплуатации оборудования.

7. Ответственность
7.1. Заказчик несет ответственность:
7.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и (или) от подписания Акта – 0,1 % стоимости этих работ за каждый день просрочки;
7.1.2. за несвоевременную оплату выполненных работ – 0,3 % от неоплаченной (несвоевременно оплаченной) суммы за каждый день просрочки.
7.2. Подрядчик несет ответственность:
7.2.1. за нарушение по вине Подрядчика сроков выполнения работ — 0,1 % стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости выполненных работ.
7.3. Неустойка, предусмотренная настоящим Договором, рассчитывается и оплачивается в валюте платежа.
7.4. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, возмещает другой Стороне убытки, причиненные вследствие нарушения Договора, не покрытые неустойкой.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс- мажорные обстоятельства).
7.6. Подсудность определяется следующим образом:
7.6.1. В случае, если Заказчик является физическим лицом – резидентом, все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в т.ч. связанные с его изменением, расторжением, исполнением, недействительностью или толкованием, подлежат рассмотрению в Суде Октябрьского района г. Минска.
7.6.2. В случае, если Заказчик является физическим лицом — нерезидентом, все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в т.ч. связанные с его изменением, расторжением, исполнением, недействительностью или толкованием, подлежат рассмотрению в Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате в соответствии с его регламентом, в составе одного арбитра.
7.6.3. В случае, если Заказчик является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (как резидентом, так и нерезидентом), все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в т.ч. связанные с его изменением, расторжением, исполнением, недействительностью или толкованием, подлежат рассмотрению в Экономическом суде г. Минска.
7.6.4. Применимое право – материальное право Республики Беларусь. До обращения в суд обязательным является направление претензии. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней с даты получения.

8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором (условиями Оферты), Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2. Стороны договорились о признании юридической силы Договора и иных документов, переданных посредством факсимильной, электронной связи.
8.3. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 ГК).
8.4. Настоящая Оферта действует до ее отзыва. Договор с конкретным Заказчиком вступает в силу с момента акцепта его условий Заказчиком (п. 2.3. Договора) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9. Реквизиты Подрядчика

Подрядчик:
Закрытое акционерное общество «Кинэрго»
Юридический адрес: 220108, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 121А/2-1
УНП 191560608 ОКПО 379915575000
Тел./факс +375 17 377-61-24
e-mail: info@kinergo.by
Расчетный счет для оплаты указывается в Счете

Директор А.В. Шатьков